Las solicitudes presentadas a partir de las 16:00 horas serán concedidas el día hábil inmediato siguiente. Así mismo, para la actualización de los montos presentados, esta deberá realizarse desde la fecha de culminación del servicio hasta el mes de Julio de 2006. Nº ......................... del ............, a quien en adelante se le denominará PROVIAS NACIONAL y, de la otra parte .........................................., con domicilio legal en ........................................, con RUC Nº......................., representado legalmente por ....................................., con DNI N°..............., según Testimonio, Poder o Mandato que se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará EL SUPERVISOR, y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes:
PRIMERA : ANTECEDENTES
1.1 PROVIAS NACIONAL ha previsto seleccionar a EL SUPERVISOR que brindará los Servicios de Supervisión de la Obra .............................................................., ubicada en el departamento de ................, la misma que en adelante se denominará LA OBRA, la que se ejecutará con financiamiento de .....................................
1.2 La selección de EL SUPERVISOR se produjo en el marco del CP Nº 037-2006-MTC/20, el mismo que fue convocado con arreglo a las disposiciones del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, respectivamente, con un valor referencial de S/ 363,558.09 ( Trescientos Sesentitres Mil Quinientos Cincuenta y Ocho con 09/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V. 1. 4. Pero no puede presentarse en dos especialidades con el mismo participante o postor. Nos 083 y 084-2004-PCM, respectivamente, y los dispositivos legales vigentes sobre la materia. 30 puntos) FORMATO Nº 7
Se calificará el monto facturado acumulado por el Postor, actualizado al mes de Julio de 2006, durante los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, para lo cual presentará hasta un máximo de cinco (5) contratos de ejecución de servicios de consultoría de obras similares, con su respectivo certificado o conformidad de prestación de servicio. La vigencia de las pólizas de seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del Contrato, hasta la recepción final de la misma. 399,913.89 (Trescientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Trece con 89/100 Nuevos Soles) y tampoco ser inferiores al 90 % del Valor Referencial, es decir, S/. No se aceptaran copia de Informes de supervisión y de obras. La puntuación máxima es de cien (100) puntos. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés en la propuesta ni en Contrato probable que se derive. Dicha Garantía permanecerá vigente hasta la aprobación de la Liquidación Final del Contrato, constituyendo la copia, el Anexo N° ................... El documento original se encuentra en custodia de la Oficina de Tesorería de PROVIAS NACIONAL. PROVIAS NACIONAL en cumplimiento del artículo 203° del Reglamento, citará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el Postor ganador, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el numeral precedente. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con DNI/CE. (Formato N° 5)
Factores referidos al postor
Doc. Si el postor llamado como segunda opción no suscribe - el contrato, PROVIAS NACIONAL declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. 16.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones respectivas, se procede a determinar el puntaje total de las mismas, según el método señalado en el numeral anterior. La asignación de puntaje será la siguiente:
a) Por un tiempo efectivo igual o superior a cinco (5) años: 25 Puntos
b) Por un tiempo efectivo igual o inferior a tres (3) años: 0 Puntos
Para tiempos intermedios se calculará el puntaje por Interpolación lineal. Igualmente, de no estar indicada dicha fecha en el certificado o constancia de prestación de servicios, el Postor podrá presentar otro documento oficial, emitido por la Entidad contratante, donde figure dicha fecha. 4.2 Este importe sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, así como de las causales indicadas en el numeral 3.5 de la Cláusula Tercera del presente Contrato, debidamente justificadas, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por PROVIAS NACIONAL, manteniéndose concordancia con los Artículos 231° y 232º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM del 29.11.2004. 4.3 El monto del Contrato a que se refiere el numeral 4.1. de la presente Cláusula, será cancelado después de ejecutada la debida prestación y será de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia, Numeral 4.0. Además, el o los representantes del consorcio deberán cumplir con la formalidad de expresarlo mediante la presentación de la declaración jurada correspondiente. La obra proyectada se crea como una necesidad de la Municipalidad Distrital de Asunción, mejorar la calidad de vida de sus pobladores brindándoles un adecuado sistema de agua potable y en el mejoramiento de la evacuación de sus eses, atrayendo a la población a la ejecución de actividades que mejore su calidad de vida. Se suscribe en dos ejemplares el presente Contrato. Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia del presente Concurso mientras dure, hasta la Recepción de la Obra (sin observaciones) y aprobación de nuestro Informe Final, de conformidad con los Términos de Referencia. En este caso, EL SUPERVISOR ampliará las Garantías que hubiere otorgado. 16.4.4 Atención de la solicitud: La solicitud debe ser concedida en el día en que es solicitada. Se elegirá como oferta ganadora a la que obtenga el mayor Puntaje Total, previa verificación aritmética de la oferta. Para la respuesta a las observaciones se procederá de acuerdo a lo indicado en los Artículos 113°, 114° y 116° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Carretera Puerto Angel s/n, 71257 Reyes Mantecón, Oax. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido concluido, debiendo EL SUPERVISOR verificar el estado de pagos de la póliza, mensualmente. Academia.edu uses cookies to personalize content, tailor ads and improve the user experience. Definición de términos. 4.5.2 Garantía de Fiel Cumplimiento
En forma previa a la celebración del Contrato y como requisito para suscribirlo, EL SUPERVISOR, ha presentado la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, a través de la Carta Fianza o Póliza de Caución, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato de Supervisión a favor de PROVIAS NACIONAL. En el caso de servicios en moneda extranjera se hará primero la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio promedio del mes de finalización del servicio y luego se actualizará a Julio de 2006. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto de fecha 06.12.04. DÉCIMO SEPTIMA: ESCRITURA PUBLICA Y ANEXOS
17.1 El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pública a solicitud de cualesquiera de las partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello irrogue. Los Términos de Referencia, según el ordinal 54 del Anexo, constituyen la descripción, elaborada por la Entidad, de las características técnicas, y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría. Se considerará para efectos de la evaluación, los montos finales de los servicios presentados, en ese sentido de no estar indicado dicho monto en el certificado o constancia de prestación de servicios, el Postor podrá presentar otro documento oficial, emitido por la Entidad contratante, donde figure dicho monto. 16.4.6 Oportunidad para acceder a los documentos: Durante los cinco días inmediatos siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento de la Buena Pro. DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL
13.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato, se resolverá mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley. : Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE)
(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. La penalidad está contemplada en los Términos de Referencia, que forma parte integrante de este Contrato. C = Monto del Contrato Principal
El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde por el adelanto otorgado y el tercero la amortización del adelanto otorgado. (PRONUNCIAMIENTO N° 024-2006/GTN). 15.5 Sobre la base de los Datos de la Evaluación de la Propuesta Técnica y Económica se calculará el Puntaje Total de acuerdo a lo indicado en el Artículo 72° numeral 3 y Artículo 130° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. 17.2 Los recursos de apelación se presentarán en Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL. PUNTAJES DE CALIFICACION DE LA PROPUESTA TECNICA
Factores de evaluaciónPtje. 7.3 Velar por la correcta ejecución de LA OBRA. Para iniciar el arbitraje las partes deben recurrir a una Institución Arbitral. Los adquirientes de Bases que no hubieran presentado propuestas no pueden tener acceso a las propuestas mientras se encuentre en trámite el proceso de selección, luego solo podrán hacerlo a través de los mecanismos de acceso a la información a que se refiere la Ley N° 27806 y la Resolución Ministerial N° 194-2003-MTC/01 del 17 de marzo de 2003. Si bien no existe impedimento legal que restrinja la posibilidad de que quien se encuentre participando en un proceso de selección, como parte de un equipo o efectuando labores en un contrato en ejecución, pueda participar en un proceso de selección; la naturaleza propia de la supervisión de obras exige que los especialistas propuestos se encuentren disponibles al momento de iniciarse la ejecución contractual, en otras palabras, una vez otorgada y consentida la buena pro, los especialistas propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarían en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos. Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en la citada disposición, son nulos sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 20.2 En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista para la suscripción del contrato, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. La naturaleza propia de la supervisión de obras exige que los especialistas propuestos se encuentren disponibles al momento de iniciarse la ejecución contractual, en otras palabras, una vez otorgada y consentida la buena pro, los especialistas propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarán en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos. Solo podrá ser denegada si quien la solicita no tiene la condición de postor. 10.0 INSPECCIÓN PREVIA
10.1 Es responsabilidad exclusiva de los Participantes visitar e inspeccionar la totalidad del sitio y áreas donde se ejecutarán la supervisión, analizar la información disponible, así como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos del concurso, verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su Propuesta. 22.0 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA
22.1 Factores Referidos al Postor: 45 Puntos
A fin de acreditar la experiencia del postor deberán presentarse contratos acompañados de la respectiva conformidad de la prestación del servicio. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Obra. 12.3 Producido y notificado el evento determinante del caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible. 10.2 No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, es recomendable que el Participante efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo; la presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta, para la revisión del expediente técnico como para la Supervisión de la ejecución de la obra, dentro del plazo previsto. NOTA (4) Se deberá adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano de los Índices de Precios al Consumidor promedios del mes. 7.4 No podrá transferir parcial o totalmente los servicios materia de este Contrato. Tiempo Cantidad Sub total Total ( Meses ó Días)
Etapa de Revisión del Estudio y Supervisión de Obra y Liquidación (Incluye Leyes Sociales)
A. SUELDOS Y SALARIOS
a. 16.4.2 Derecho a revisión de propuestas: Solo podrán tener acceso a las propuestas quienes hayan participado como postores en el respectivo proceso de selección. Las partes se comprometen expresamente a comunicar cualquier variación del domicilio señalado, el que deberá ubicarse en el área urbana de la ciudad de Lima; en caso de no hacerlo, se considerará como bien hecha toda notificación efectuada en el último domicilio indicado. 12.5 Si la paralización de los servicios por caso fortuito o fuerza mayor subsistiese por un período de sesenta (60) días, PROVIAS NACIONAL o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de los servicios, reajustando los términos del Contrato de común acuerdo. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado con D.S. Por medio del presente documento se procede a realizar la interventoría al contra de obra 163 de 2012 en cumplimiento de sus obligaciones contraídas con la firma del celebrado entre el Municipio del Cerrito y el CONSORCIO ASO-INGE, se permite presentar el cuarto informe del desarrollo del contrato en mención. Se presentará en original y dos (2) copias anilladas debiendo entregarse en un plazo que no exceda de los primeros diez (10) días del mes siguiente al cual corresponde. Las Bases del Concurso se encontrarán prepublicadas a partir de la convocatoria en la página web de PROVIAS NACIONAL: http://www.proviasnac.gob.pe
7.0 REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS Y OBSERVACIONES
Registro de Participantes
El Registro de Participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, siguiendo lo establecido en los artículos 107º y 108º del Reglamento. Garantizar la correcta integración documental del expediente unitario de obra pública, mediante la recepción, registro, validación y resguardo de aquellas que cumplan con los documentos requeridos. El informe es la oportunidad de encuentro entre los CUATRO oficiales para orar, analizar, revisar y planear el accionar del Praesidium o consejo en el período a informar. Doc.10: Currículo vitae de los Profesionales propuestos (Facultativo) - Formato Nº 9
Sea adjuntará el Currículo vitae de los profesionales indicados en el Formato Nº 8 con sustento de su Experiencia en la Especialidad propuesta. §2 CM. 11.5 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, acorde a lo dispuesto en el Artículo 6°, literal b) de la Ley N° 28427, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL SUPERVISOR. 7.2 Consultas y Observaciones
Los Participantes podrán formular sus consultas y/u observaciones a las bases, o solicitar la aclaración del contenido de los Documentos del Concurso Público, en los plazos señalados en el calendario del proceso, empleando el Formato Nº 13, de las formas siguientes:
De manera personal: Por escrito, adjuntando opcionalmente un diskette, en la dirección de PROVIAS NACIONAL consignada en la convocatoria y/o
Electrónicamente a la dirección: HYPERLINK "mailto:comite_especial@proviasnac.gob.pe" comite_especial@proviasnac.gob.pe, en el asunto se indicará el proceso de selección que corresponda (Ejemplo: CP-0037–2006-MTC/20 ), según el artículo 108° del Reglamento
Para la absolución de consultas se procederá de acuerdo a lo indicado en los Artículos 109°, 110° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 11.1.5 Se consideran como válidos para el consorcio, los documentos presentados que de acuerdo a las Bases, sustenten recursos, capacidades y aptitudes de cada uno de sus integrantes. (PRONUNCIAMIENTO N° 024-2006/GTN)
22.2.2 ESPECIALISTAS (30 puntos)
a) Experiencia en la especialidad:
Se calificarán un máximo de cinco (5) constancias o certificados que acrediten su experiencia en la especialidad requerida en la supervisión de obras de construcción y/o reconstrucción de Puentes. Solo se consideran como válidas para el cálculo del puntaje, las Constancias o Certificados que indiquen expresamente el periodo ( por lo menos en meses) de cada servicio consignado. 6.0 CALENDARIO DEL CONCURSO
El calendario con las diferentes etapas del concurso se encuentran en la convocatoria publicada en el SEACE según el artículo 104º del Reglamento. Parc.Ptje. 16.1.3 Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7 remuneraciones. Que conocemos el lugar de realización de la obra y hemos tomado conocimiento de las condiciones que pueden afectar su ejecución. Residente Consorcio Vial Cundinamarca Suesca. Experiencia en la Actividad 15b. ______________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)
______________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
Nota: El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio, manteniendo como mínimo el contenido antes indicado. 12 Carta de Presentación de la Propuesta Económica, en nuevos soles (Formato Nº 11). u H ½ ì à •" ^Ì æ •" Ì DÏ Â Â ’ ’ ’ ’ Ù
REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL
PROVIAS NACIONAL
CONCURSO PUBLICO
CP N º – 0037 - 2006- MTC/20. Lima,
Firma Representante Legal
NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberán de presentar este formato. INFORME DE VALORIZACIÓN N° 01 OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL CASERÍO PAMPAS DE CAPAM-DISTRITO DE ASUNCIÓN -CAJAMARCA-CAJAMARCA" INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRA INFORME MENSUAL DE OBRA: PERÍODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013 I. ASPECTOS GENERALE. : CP Nº 037 -2006-MTC/20. Establecer las actividades, tiempos y responsabilidades de las áreas involucradas en el trámite de pago de estimaciones. Asimismo, en cada una de dichas valorizaciones se hará la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto en Directo otorgado, según la fórmula del numeral 5.1. Los montos se reajustarán de acuerdo a la fórmula señalada en el numeral 5.1 de este Contrato. Plan de Trabajo conteniendo:
- Programación PERT CPM y Diagrama Gantt de ejecución del Servicio
- Organización y asignación de profesionales
- Cronograma de utilización del Personal
En caso de Consorcio, se tomará en cuenta lo indicado el numeral 11.2 de las presentes Bases en concordancia con la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE-PRE. Son los responsables de suministrar las especificaciones de la edificación y las calidades deseadas por el propietario. Igualmente, de no estar indicada dicha fecha en el certificado o constancia de prestación de servicios, el Postor podrá presentar otro documento oficial, emitido por la Entidad contratante, donde figure dicha fecha. 14.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TECNICAS
Terminado el Acto de Recepción de propuestas y apertura de la Propuesta Técnica o Sobre Nº 1, el Comité Especial procederá en privado a la evaluación de los Documentos del Sobre Nº 1, ciñéndose a los Criterios de Evaluación Técnica establecidos en las presentes Bases. (MOP) PROYECTO: "SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL, REPÚBLICA DE GUATEMALA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. En esta etapa todas las propuestas de los postores serán examinadas para determinar si están completas, son válidas y satisfacen todos los requerimientos de los Documentos del Concurso. 327,202.29 Nuevos Soles (Trescientos Veinte y Siete Mil Doscientos Dos con 29/100 Nuevos Soles). Durante la vigencia del contrato los plazos se computarán en días naturales, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. En el caso del Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales, se considerará su experiencia tanto en supervisión de obras y/o estudios definitivos de carreteras y puentes
El puntaje, por especialista, será como sigue:
1. __________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FORMATO Nº 9
CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
El postor adjuntará el C.V. de cada uno del Personal Profesional mínimo requerido, el cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridas, serán sustentados con copias simples de los correspondientes documentos. 8.5 La Liquidación del Contrato de Obra y la Liquidación del Contrato de Supervisión, será acorde con la Directiva Nº 007-2005/CONSUCODE/PRE aprobada mediante Resolución Nº 136-3005-CONSUCODE. En el caso de servicios en moneda extranjera se hará primero la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio promedio del mes de finalización del servicio y luego se actualizará a Julio de 2006. 11.1.4 En el caso de Licitaciones Públicas Nacionales para la ejecución de Obras y Concursos Públicos para la contratación de servicios de consultoría, podrán presentarse propuestas en consorcio siempre que todos los integrantes del mismo cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 37º del TUO de la Ley. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. 10.3 Fiscalizar a EL SUPERVISOR y verificar la correcta prestación de los Servicios, la permanencia en LA OBRA del personal de EL SUPERVISOR asignado al servicio, así como la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos en su Contrato, y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago. Doc.11: Declaración Jurada de Compromiso del Personal Profesional Propuesto (Obligatorio) (Formato Nº 10)
Contenido del Sobre Nº 2: Propuesta Económica
El Sobre Nº 2, deberá contener la siguiente documentación:
Doc. Especialista en Impacto Ambiental de Obras viales
a) Por un tiempo efectivo igual o superior a dos (2) años: 10 Puntos
b) Por un tiempo efectivo inferior a un (1) año: 0 Puntos
Para tiempos intermedios se calculará el puntaje por Interpolación lineal. En Base al resultado de la evaluación de los Sobres Nº 1, el Comité Especial elaborará el correspondiente informe a ser aprobado por Acta, el mismo que incluirá las Hojas Individuales de Evaluación de Propuesta Técnica (una por cada postor) y el Cuadro Resumen de Evaluación Propuesta Técnica (REPT). Ello no generará necesariamente mayor costo de Supervisión, ni extenderá el plazo de obra. 8.6 El SUPERVISOR deberá presentar el Informe Final en original y tres (3) copias, y su entrega se hará efectiva dentro de treinta (30) días, contados a partir de la Recepción de Obra. Que conocemos la información general y demás documentos de los Términos de Referencia del presente Concurso Público y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. En ese sentido, se aceptarán documentos complementarios al certificado que acrediten que la experiencia si corresponde a una obra similar, tales como: Certificados y Constancias, Actas de Recepción de obras, Resoluciones Directorales que aprueben la Liquidación de la Supervisión o de la Obra u otro documento oficial emitido por la Entidad Contratante donde se especifique dicha característica. 3.5.3 Por caso fortuito y fuerza mayor. Los proyectistas: Realizan los proyectos (diseños) y participan en el planeamiento. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM del 29.11.04 y las Bases del Concurso. Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto. - Informe Final, Revisión y Conformidad de la Liquidación del Contrato de Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión. Nota Importante:
En atención al Informe Nº 030-2004 (GTN) del 02.06.2004 del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, la sucursal de empresa extranjera transformada en sociedad peruana, en aplicación del artículo 395º de la Ley General de Sociedades podrá emplear, en los procesos de selección que convoquen las Entidades Públicas, los diferentes recursos humanos, financieros, empresariales y tecnológicos que posea. 13.3 Cualquiera de las partes tiene derecho a dar inicio al arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en el Articulo 53 de la Ley en armonía con lo previsto en los articulo 202, 227, 232, 257, 259, 265, 267, 268 y 269 del Reglamento. 7.8 Revisar y efectuar al termino de LA OBRA las correcciones que estime pertinentes a la Liquidación del Contrato de Obra que presente EL CONTRATISTA. 1.5 Base Legal
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. QUINTA: DE LOS PAGOS Y REAJUSTES
5.1 La forma de pago será de acuerdo al Calendario de Pagos y a lo indicado en el Num. SÉPTIMA: OBLIGACIONES GENERALES DE EL SUPERVISOR
7.1 Prestar sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las Bases y Términos de Referencia, el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento, aprobados por Ds. 20.3 El Contrato se ajustará a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas, tomando en consideración lo establecido en el artículo 36º del TUO de la Ley. Las propuestas que no alcancen el puntaje de ochenta (80), serán descalificadas y rechazadas en esta etapa y no podrán participar en la segunda etapa : Apertura del Sobre Nº 2 – Propuesta Económica. A = Adelanto en Efectivo entregado. La metodología de evaluación está detallada en el Anexo II.
Tecnologías Creadas En El Perú,
Freidoras Sin Aceite Opiniones,
Separación De Cuerpos Jurisprudencia,
Proyecto De Exportación De Prendas De Alpaca,
Plataformas Ecommerce,
Objetivos Tácticos Ejemplos,
Minería Ilegal Consecuencias,
Impuesto A La Renta Por Venta De Vehículos,